CONSULTATION N° 01/2016 ACHAT de MANUELS SCOLAIRES Rentrée 2016 CAHIER DES CHARGES

mardi 21 juin 2016 by

NDS2016-65 CONSULTATION N°1 MANUEL 16

CONSULTATION N° 01/2016 ACHAT de MANUELS SCOLAIRES Rentrée 2016

 

NDS2016-65 CONSULTATION N°1 MANUEL 16

 

Collège du 12ème

94 rue Georges Pompidou

97430 Le Tampon

Réf. : NDS2016-65

 

 

Objet :  CONSULTATION N° 01/2016 ACHAT de MANUELS SCOLAIRES rentrée 2016

Ce document comporte 2 pages.

La procédure utilisée est celle de la procédure adaptée prévue par l’article 28 du Code des Marchés publics. Seule la langue française est acceptée.

  • OBJET

Achat de manuels scolaires pour la rentrée de l’année scolaire 2016.

Le marché comporte 1 seul lot.

 

Les candidats soumettent des propositions pour le lot. Ils renseignent toutes les lignes du Bordereau des Prix concernant le lot.

 

  • MODALITES DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION DES OFFRES

 

Les offres devront être adressées par courriel contre récépissé à l’adresse suivante :

 

ce.9741581A@ac-reunion.fr

 

Le courriel devra être intitulé :

 

« ENTREPRISE ——— – CONSULTATION N° 01/2016 ACHAT de MANUELS SCOLAIRES Collège du 12ème Rentrée 2016 »

 

Elles doivent parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées sur la page de garde du présent règlement.

 

Les dossiers dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites fixées par le règlement ne seront pas retenus

 

De même, aucune autre forme d’envoi des offres (télex, télécopie, courrier postal ou dépôt) ne sera acceptée.

 

Date de limite de réception des offres : le 1er juillet 2016 à 12 heures

 

  • RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

Le candidat fournit avec sa proposition tous documents justifiant les capacités professionnelles, techniques et financières de son entreprise.

 

Les documents suivants ne seront demandés qu’au candidat retenu et avant la notification du marché :

  • les certificats attestant la situation fiscale et sociale ;
  • l’attestation concernant la capacité à concourir et le travail dissimulé.

 

  • DELAI D’EXECUTION

Les entreprises devront s’engager à livrer les manuels avant le 1er octobre 2016

 

  • PENALITES DE RETARD

Une pénalité de 150 € sera appliquée par jour de retard.

 

7-CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE

Les critères retenus sont les suivants :

  • prix à raison de 100%

 

8-DOCUMENTS CONTRACTUELS

-Le présent cahier des charges signé par le candidat.

-La proposition chiffrée du candidat

 

9-CONDITIONS D’EXECUTION

Lieu de livraison : Collège du 12ème 94 rue Georges Pompidou 9730- le Tampon.

 

10-PRIX

Ils sont fermes et définitifs, transport et autres charges comprises, livraison au collège.

 

13-DIFFERENTS ET LITIGES

Tout différend pouvant naître de l’exécution du présent marché devra faire l’objet au préalable d’un règlement amiable.

Les litiges seront portés devant le tribunal administratif de SAINT DENIS de la REUNION.

 

14-DEROGATIONS AU CCAG

Les dispositions prévues au Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de fournitures courantes et de services faisant l’objet de l’arrêté du 19 janvier 2009 s’appliquent sans dérogation  à cette consultation.

Au Tampon, le 20 juin 2016

 

 

 

Pour approbation                                                                            Le Principal

Date

Signature du fournisseur                                                                Christophe Courréjou

read more

Related Posts

Tags

Share This

Conseils de classe du 3ème trimestre 2015-2016

lundi 13 juin 2016 by

A l’attention de Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves, les plannings des conseils de classe du 3ème trimestre 2015-2016

NDS2016-54 TER plannings conseils de classe 654 MOD1 – AFFICHE

Recevez nos meilleures salutations.

C Courréjou

Principal

read more

Related Posts

Tags

Share This

Restitution des manuels scolaires et des livres du CDI

vendredi 10 juin 2016 by

Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves sont avisés ci-dessous des dates et procédures de restitution des manuels scolaire au collège du 12ème.

Recevez nos meilleures salutations

Le Principal

CCourréjou

 La restitution des manuels scolaires se fera, comme chaque année, au CDI selon un planning bien précis (voir pièce jointe). Vous devez absolument respecter le calendrier : aucun ramassage ne se fera en dehors du planning prévu les :

JEUDI 16, VENDREDI 17, LUNDI 20 ET MARDI 21 JUIN.

Consignes pour les classes de 6°, 5° et 4°:

1- En amont, le professeur vérifie avec les élèves si les codes-barres des ouvrages correspondent bien à ceux indiqués sur le document fourni en début d’année.

2- Les élèves doivent être en possession de TOUS leurs manuels ainsi que des livres empruntés au CDI ou dans le cadre des cours de français (livres de lecture suivie) qui n’auraient pas encore été rendus. Pour tous les niveaux, il est demandé aux élèves de retirer les couvertures en mauvais état à  leur domicile.

 Tout manuel ou document manquant au moment de la restitution fera l’objet d’une facture donnée à l’élève.

Les cartes Turboself seront contrôlées par la Gestion lors de la restitution des livres mais les élèves les conserveront pour la rentrée 2016. Il est à rappeler aux élèves que les cartes sont la propriété du collège du 12ème et que les dégradations seront facturées aux familles.

Pour un bon déroulement du ramassage, il est demandé au professeur de pointer les élèves absents et ceux dont les manuels sont manquants.

– Le professeur se rend avec sa classe au CDI, suivant le planning indiqué.

– Les élèves se rangent directement devant le CDI, par ordre alphabétique.

– Les élèves repartent en classe avec leur professeur une fois la restitution terminée.

Les livres manquants ou inutilisables seront facturés aux parents selon les tarifs adoptés en Conseil d’Administration

Planning de  restitution manuels scolaires 2015/2016

 Jeudi 16 juin 2016

M2  

4°B  M. Chassenieux

 

S1  

4°A Mme Dalard / 4° D M. Houssen / 4°G Mme Gawvronski

 

S3  

4°F M. Pierson

 

 

Vendredi 17 juin 2016

M2  

4°E Mme Lavenant

 

M3  

4°H M. Diaz

 

S1  

4°C M. Ferrère

 

 

Lundi 20 juin 2016

M2  

5°G Mme Hoarau

 

M3  

5°A M. Prine

 

M4  

5°C Mme Chen

 

S3  

5°D M. Roulet / 5°F M. Buhler

 

 

Mardi 21 juin 2016

M1  

6°B M. Rabour / 6°F M. Pajaud

 

M2  

5°E Mme Baret / 6°E Mme Payet

 

M3  

5°B M. Forestier pour Mme Hoarau S /6°C M. Lim Chap / 6°G Mme Codarbox

 

S1 6°A Mme Dijoux / 6°D Mme Lebon pour M. Chaffre

 

read more

Related Posts

Tags

Share This

Concours National des Villes Marraines

vendredi 20 mai 2016 by

Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves sont informés de la participation du collège du 12ème au Concours National des Villes Marraines dont vous trouverez le résultat en suivant le lien ci-dessous.

CCourréjou

Principal

padlet.com/college12e/floreal

 

 

read more

Related Posts

Tags

Share This

Report du conseil de classe de 6B du mardi 5 avril 2016

mardi 5 avril 2016 by

A l’attention des Parents d’élèves de 6B

En raison d’une absence pour raison de santé, le conseil de classe du mardi avril 2016 de 6B est reporté à une date qui vous sera communiquée ultérieurement.

Recevez nos meilleures salutations.

CCourréjou

Principal

 

 

read more

Related Posts

Tags

Share This

Report des conseils de classe de 6D et 6G prévus le lundi 4 avril 2016

lundi 4 avril 2016 by

A l’attention des Parents d’élèves de 6D et 6G

En raison d’une absence pour raison de santé, les conseils de classe du lundi 4 avril 2016 des 6D et 6G sont reportés à une date qui sera communiquée ultérieurement.

Recevez nos meilleures salutations.

CCourréjou

Principal

read more

Related Posts

Tags

Share This